Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Leistungen, Lieferungen und Montagen der Wälty Storen AG gegenüber ihren Kundinnen und Kunden, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Mit der Auftragserteilung erkennt der Kunde diese Bedingungen an.
2. Leistungen
Der Leistungsumfang ergibt sich aus der jeweiligen Offerte oder Auftragsbestätigung. Soweit in der Offerte nichts Abweichendes geregelt ist, gelten ergänzend zu diesen AGB die Bestimmungen der SIA-Norm 118 (Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten) und der SIA-Norm 342 (Sonnen- und Wetterschutzanlagen).
3. Offerten und Vertragsabschluss
Offerten sind, sofern nicht anders vermerkt, für 3 Monate verbindlich. Ein Vertrag kommt zustande, sobald eine schriftliche Auftragsbestätigung erfolgt, die Offerte unterzeichnet retourniert wird oder die Ausführung der Leistung beginnt. Masse in der Offerte basieren oft auf Plänen oder Schätzungen; es gelten die effektiven Masse am Bau (Naturmass).
4. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), exkl. MWST. Rechnungen sind innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zahlbar. Bei Zahlungsverzug behält sich Wälty Storen AG vor, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe sowie Mahngebühren zu erheben. Unvorhergesehene Mehrarbeiten (z.B. Anpassungen am Mauerwerk, Demontage alter, nicht erwähnter Anlagen) werden nach Regie zu den aktuellen Ansätzen verrechnet.
5. Termine und Ausführung
Liefertermine werden bestmöglich eingehalten. Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt (dazu zählen auch Pandemien), Lieferengpässen der Hersteller oder Witterungsverhältnissen, die eine Montage verunmöglichen, berechtigen nicht zu Schadenersatzansprüchen oder Vertragsrücktritt.
6. Mitwirkungspflichten der Kundschaft
Die Kundschaft stellt sicher, dass der Zugang zum Arbeitsort gewährleistet ist. Sofern nicht anders offeriert, sind folgende Leistungen bauseits (durch den Kunden) zu erbringen:
- Gerüste oder Hebebühnen ab einer Arbeitshöhe von 3 Metern (gemäss SUVA-Vorschriften).
- Elektroanschlüsse bis zum Storen/Motor sowie der Endanschluss durch einen Elektriker.
- Schutz von Bodenbelägen und Möbeln im Montagebereich.
7. Gewährleistung und Haftung
Gewährleistung (Garantie) und Haftung Die Garantiefrist beträgt 2 Jahre ab Rechnungsstellung gemäss den Bestimmungen der SIA-Norm 118.
Keine Gewährleistung wird übernommen für:
- Schäden durch Witterungseinflüsse (Sturm, Hagel, Vereisung). Aussenstoren sind bei Wind/Sturm einzufahren.
- Handelsübliche Abweichungen (z.B. Wickelfalten, Knickfalten oder Welligkeit bei Markisentüchern gemäss VSR-Richtlinien).
- Schäden durch unsachgemässe Bedienung.
- Glasbruch durch Hitzestau (Thermoschock), wenn Storen zu nah am Glas montiert werden müssen (auf Kundenwunsch).
Für Sach- und Personenschäden haftet Wälty Storen AG nur bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Pflichtverletzung. Für leichte Fahrlässigkeit wird die Haftung ausgeschlossen.
8. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Wälty Storen AG. Das Unternehmen ist berechtigt, einen Bauhandwerkerpfandrecht eintragen zu lassen.
9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Maur, sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen.
Wo sie uns finden
Wir freuen uns, Sie in Zürich persönlich begrüssen zu dürfen: Besuchen Sie uns, um mehr vor Ort über unsere Produkte und Dienstleistungen zu erfahren und sich bei einem Kaffee von unserem Team beraten zu lassen.
Storenvogel GmbH
Luegislandstrasse 31
Postfach 169
8051 Zürich
044 321 23 46
Montag- Donnerstag
07:30-12:00, 13:00-17:00 Uhr
Freitag
07:30-12:00, 13:00-16:00 Uhr
Interessiert? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Wir sind Ihr Fachvertriebs- und Dienstleistungs-Partner für Sonnen- und Wetterschutz.
Lassen Sie uns wissen, wie wir Ihnen helfen können. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!